Договор на столярные работы образец


Договор строительного подряда


Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору – документ, подтверждающий выполнение (сдачу-приемку) Подрядчиком Работ и приемку Объекта (или его части) Заказчиком. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

2.2. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1.Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:

  1. при изменении характера, качества или вида указанной работы;
  2. при изменении порядка налогообложения в РФ после заключения Договора, в частности введения новых налогов и других сборов, их отмены или изменения размеров, действующих на день подписания Договора.
  3. при увеличении или уменьшении объемов и видов работ, включенных в Приложения (Сметы) к настоящему Договору;

3.3.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 4.1. Подрядчик обязуется: 4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте.

За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине.

4.1.3.

Образец договора подряда на изготовление и доставку деревянного сруба, заключаемого между юридическим и физическим лицом

Цена комплекта Сруба определяется по смете (Приложение №1) и составляет: рублей.2.3.

Цена работ по монтажу определяется по смете (Приложении №1) и составляет: рублей.2.4. Цены, указанные в п.2.2 и п.2.3 настоящего Договора, являются твердыми и изменению не подлежат. В цену полностью включена оплата всех обязательств Исполнителя по настоящему Договору.2.5. Порядок, условия расчетов и сроки на выполнение этапов работ устанавливаются согласно Графику платежей (Приложение №2).2.6.
Порядок, условия расчетов и сроки на выполнение этапов работ устанавливаются согласно Графику платежей (Приложение №2).2.6.

Акт приема-передачи работ подписывается Заказчиком с одной стороны и Бригадиром Исполнителя с другой стороны, по факту завершения работ по следующим этапам:

  1. Изготовление и доставка полного комплекта Сруба на площадку по адресу, указанному в п.1.2 настоящего договора.
  2. Монтаж стен сруба «под крышу».

Перечень работ Исполнителя в рамках каждого этапа определяется согласно смете в Приложении №1 к данному договору.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Заказчик обязуется:

  1. Не расторгать договор в одностороннем порядке;
  2. Оплатить использование спецтехники, необходимой для транспортировки Сруба и пиломатериалов на непроезжем участке дороги;
  3. Заранее подготовить площадь для размещения Сруба на участке по адресу, указанному в п.1.2 настоящего договора. Размеры и состояние предоставленной площади должны позволять нормальное размещение комплекта Сруба;
  4. Всемерно содействовать Исполнителю в выполнении его обязательств в рамках Договора, своевременно сообщать Исполнителю об известных Заказчику фактах, способных воспрепятствовать выполнению работ;
  5. После сборки комплекта Сруба обеспечить своевременную приемку работы выполненной Исполнителем, подписав акты приемки – сдачи выполненных работ или направить письменные замечания, предложения, претензии на адрес стороны Заказчика в течении рабочих дней, при этих условиях работы по данному этапу считаются принятыми и подлежат
  6. Заранее обеспечить свободный подъезд для грузового транспорта к месту разгрузки;

Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы

Сумма рассчитывается пропорционально части выполненных работ, произведенных до получения Подрядчиком извещения об отказе.

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до окончания взаиморасчетов.

3.2. Порядок оплаты: • Первая часть: авансовый платеж – 60% от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику до начала проведения работ; • Вторая часть: промежуточный платеж – 25% от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику в течении 3 дней после приемки деталей Лестницы и до начала монтажных работ; • Третья часть: окончательный расчет -15 % от общей стоимости Лестницы выплачивается Подрядчику по завершении монтажных работ, при подписании Акта о выполнении работ.

3.3. Окончательный расчет Заказчика с Подрядчиком производится не позднее 3(трех) дней с момента окончания работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 3.4. Срок выполнения работ по данному Договору составляет 45 календарных дней и исчисляется с момента утверждения проекта и поступления суммы полной предоплаты настоящего Договора на счет Подрядчика плюс 3 (три) рабочих дня на приобретение материалов, необходимых для производства работ. 4.1. Договаривающиеся Стороны несут юридическую ответственность по условиям настоящего Договора в соответствии с действующим Законодательством России.

4.2. Заказчиком является лицо, которое правомочно принять на себя обязательства по настоящему Договору и оплатить его стоимость. 4.3. В случае нарушения Заказчиком одного из подпунктов настоящего Договора, Подрядчик вправе перенести сроки выполнения работ по настоящему Договору.

4.4. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при проведении работ лежит на Подрядчике. 4.5. За нарушение сроков оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора, представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки платежа., но не более 5% 4.6.

За нарушение сроков выполнения работ и услуг Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы Договора , представленной Подрядчиком Заказчику к окончательному расчету – за каждый календарный день просрочки работ, но не более 5% . 4.7.

Договор

Исполнитель выставляет счет Заказчику в рублях. 2.2.7. Стоимость работ является окончательной и не подлежит пересмотру в течение действия настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.Исполнитель обязуется начать Работы в соответствии с п.

1.1. немедленно после осуществления Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 2.2.1 настоящего договора. 3.2. Срок окончания Работ — ______ календарный день с момента получения авансового платежа.

3.3. Исполнитель обязуется выполнить Работы в установленный ом срок с надлежащим качеством, соответствующим у и действующим стандартам. 3.4. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему у с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.

3.5. Сроки выполнения работ по настоящему у могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему у. 3.6. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям а и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.6. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям а и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 3.7. Исполнитель вправе назначить представителя, который от его имени будет осуществлять контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего а, строительным нормам и правилам. 3.8. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ; — иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный в е срок.

3.9. Исполнитель перед началом работ на объекте снимает размеры элементов помещения.

3.10. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет приемку помещения для последующей его отделки деревянными изделиями.

Договор

Цена работы.

Порядок расчета 3.1. ная цена определена в размере: ________________________.

Оплата производится в рублях. 3.2. Оплата производится поэтапно. 3.2.1. В качестве аванса «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» 0% .Оплата производится в рублях.

3.2.2. Оплата при завозе материала на участок составляет 80% от суммы настоящего договора – _____________________.

Оплата производится в рублях. 3.2.3. Окончательный расчет при завершении работ 30% от суммы настоящего договора производится на объекте после подписания акта выполненных работ.

4. Права и обязанности сторон 4.1.

«Подрядчик» обязуется: 4.1.1. Качественно произвести порученную работу в соответствии с приложением 1, своими силами, инструментами, механизмами и материалами и сдать «Заказчику» полностью законченную работу.

4.1.2. Принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему «Заказчиком» имущества, размещенного на участке.

4.1.3. В случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом «Заказчика» не позднее, чем за 5 дней.

4.2. «Заказчик» обязуется: 4.2.1. «Заказчик» обеспечивает: подключение к электросети, обеспечивает беспрепятственный доступ «Подрядчика» на свой участок в течение всего периода строительства. При условии платного въезда техники «Подрядчика» на участок «Заказчика», «Заказчик» оплачивает эти расходы.

4.2.2. Заказчик предоставляет жильё для рабочих удовлетворительного состояния. Пригодность жилья определяется следующими параметрами: • Отсутствие щелей, дыр и сквозняков в помещении.

• Отсутствие протечки крыши. • Наличие спальных мест. • Обогрев помещения — печной или электрический, температура воздуха в помещении не должна быть менее 18ºС. • Присутствие входной двери. • Наличие питьевой воды. В случае не предоставления «Заказчиком» жилья для проживания рабочих в летнее время года, «Заказчик» может заказать у «Подрядчика» бытовку, которая остается на участке «Заказчика»; стоимость бытовки определяется её рыночной стоимостью на момент заказа.

В случае не предоставления «Заказчиком» жилья для проживания рабочих в летнее время года, «Заказчик» может заказать у «Подрядчика» бытовку, которая остается на участке «Заказчика»; стоимость бытовки определяется её рыночной стоимостью на момент заказа.

4.2.3.

Образец договора строительного подряда, заключаемого между юридическими лицами

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.4.1.

Подрядчик обязуется:4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.4.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине.4.1.3.

Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.4.1.5. В течение дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных ему полномочий.4.1.6.

За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ.4.1.7. Ежедневно осуществлять в процессе выполнения работ и по окончании работ уборку строительной площадки от строительного мусора.4.1.8.

Перед сдачей объекта под монтаж оборудования вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор.4.2. Подрядчик имеет право при согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.4.3.

При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных,

Типовой договор

Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя.

3.5. Доставка продукции осуществляется силами Заказчика после получения уведомления от Исполнителя. 3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин Заказчик не может осуществить приём Продукции, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменном виде для установки новых сроков.

3.7. Гарантийный срок на Продукцию составляет 1 календарный год с момента подписания Сторонами товарной накладной.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации. 3.8. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде. Исполнитель обязан направить полномочного представителя на объект Заказчика (в место установления рекламной Продукции) в течение двух рабочих дней, с даты получения претензии для составления акта выявленных дефектов и согласования сроков их устранения.

Выявленные дефекты устраняются Исполнителем за свой счет и своими силами. В случае, неявки Исполнителя в указанный срок либо уклонения от устранения дефектов, Заказчик вправе самостоятельно их устранить своими силами либо силами третьих лиц с отнесением всех расходов за счет Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязан компенсировать расходы Заказчика в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующей претензии и копий документов, подтверждающих сумму расходов.

3.9. Вместе с Продукцией Исполнитель обязан передать Заказчику все необходимые документы (товарная накладная, счет-фактура и т.д.). 4.1. В случае нарушения сроков изготовления Продукции Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей цены Договора, за каждый день задержки. 4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны Заказчика, последний обязуется возместить Исполнителю все понесенные в связи с выполнением данного договора документально подтвержденные затраты в соответствии с законодательством РФ.

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано с чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после заключения настоящего Договора, в том числе: стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.

6.1.

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Оплата материалов по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, или наличными согласно приложению №1, в момент подписания настоящего договора. 3.4. Полный расчет по настоящему договору осуществляется в момент сдачи объекта Заказчику или его представителю. 4.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любого из своих договорных обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, признанных таковыми в соответствии с законодательством РФ, препятствующие выполнению настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий. 5. Ответственность Сторон. В случае невыполнения сроков договора Сторона, не выполнившая свои обязательства по п 2.1 или п 2.2.

настоящего договора несет материальную ответственность в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки. 6. Гарантийные обязательства. 6.1. Столярные изделия из массива изготовлены согласно ГОСТ 20850-2014.

Подрядчик гарантирует соответствие качества используемых материалов и выполненных работ требованиям строительных норм и правил, и обязуется, в течении 24 (двадцати четырех ) месяцев после окончания работ в случае обнаружения дефектов бесплатно устранить их, при условии соблюдения Заказчиком следующих условий эксплуатации:

  1. Недопустимо обливать изделия водой или протирать мокрой тканью.
  2. В помещении должны быть закончены все ремонтные работы, предполагающие повышенную влажность в помещении (штукатурка , стяжки, побелка и др.).
  3. При эксплуатации столярным изделиям необходим уход за всеми лакированными поверхностями: протирать поверхность мягкой тряпкой и средствами для ухода за мебелью на восковой основе.
  4. Температура внутри помещения должна быть в диапазоне 18-25 градусов выше нуля, относительная влажность не менее 40-60%, не допустимы резкие перепады температуры и влажности более чем на 5% в час.
  5. Столярные изделия должны предохранятся от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

7.

Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями), заключаемого между юридическими лицами

Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двуСтороннем акте, подписываемом представителями Сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.

Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.4.5.

За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.4.6.

В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.4.7. Кроме неустойки каждая из Сторон вправе взыскать с другой Стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).4.8.

В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.5.3.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.5.4. Приложения:Техническое задание (Приложение N ).Смета

Типовой договор

вагонными и контейнерными нормами железнодорожным транспортом Покупателю или лицу, указанному им в качестве грузополучателя по реквизитам, указанным в Спецификации; 3.3.2.

автомобильным транспортом Покупателю или лицу, указанному им в качестве грузополучателя.

3.4. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции и моментом перехода права собственности к Покупателю считаются: 3.4.1. при доставке железнодорожным транспортом – момент сдачи продукции первому перевозчику для доставки Покупателю (дата, указанная на оттиске календарного штемпеля железнодорожной станции отправления в железнодорожной накладной); 3.4.2. при доставке автомобильным транспортом – момент передачи продукции на складе Покупателя (грузополучателя), что подтверждается отметкой в товарно-транспортной (товарной) накладной; 3.4.3.

при выборке продукции Покупателем – момент передачи продукции Покупателю на складе Поставщика (грузоотправителя), что подтверждается отметкой в товарной накладной (акте приема-передачи). 3.5. Если иное не указано в Спецификации, стоимость транспортировки Товара не входит в стоимость Товара и возмещается Поставщику Покупателем отдельно, в размере фактических затрат, понесенных Поставщиком для доставки Товара.

В случае отгрузки Товара в ж/д вагонах, принадлежащих ОАО «РЖД», стоимость транспортировки Товара возмещается Поставщику в соответствии с тарифом, указанным в графе «Провозная плата при отправлении» в транспортной железнодорожной накладной. В случае отгрузки Товара в ж/д вагонах, не принадлежащих ОАО «РЖД», стоимость транспортировки Товара возмещается Поставщику в соответствии с тарифом, указанным в графе «Особые заявления и отметки» в транспортной железнодорожной накладной. 3.6. Отгрузка и поставка Товара производятся только при соблюдении Покупателем следующих условий: — при предоставлении Покупателем полных отгрузочных реквизитов получателя Товара; — при наличии подтверждения станции назначения о готовности к приемке Товара.

3.7. Право собственности

Образец договора подряда на строительно-отделочные работы, заключаемого между юридическими лицами

Потребляемую электроэнергию, а также другие коммунальные ресурсы (водоснабжения, канализации) для проведения СОР оплачивает Заказчик.3.1. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с С.Н и П., нормами, технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Составлять акты скрытых работ, исполнительные схемы.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований техники безопасности при выполнении всех видов работ на «Объекте» Заказчика.3.2.

Заказчик может назначить своего представителя, который будет осуществлять все правомерные действия от имени Заказчика.3.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика, сформулированные в Журнале проведения работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.3.4. 3аказчик имеет право в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения настоящего Договора.

В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику стоимость по факту выполненных работ.3.5.

От начала работ до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик несет полную ответственность за сохранность Объекта, материалов, оборудования и т.д., поставленных Подрядчиком, а также Заказчиком или другими Исполнителями работ.4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего договора и в установленном порядке сдать их результат Заказчику.4.2.

Датой начала работ по договору считать «»2021 года.4.3. Датой окончания работ «»2021 года.5.1. В случае обнаружения недостатков до подписания Акта приема выполненных работ Заказчик обязан сообщить об этих недостатках Подрядчику, зафиксировав их в Журнале проведения работ.

Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки обязан устранить эти недостатки.5.2.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или иных предметов.5.3.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

настоящего договора. 3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям: – помещение должно быть очищено от строительного мусора; – старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения; – температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град.

С; 3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям: – полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов; – стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов; – стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости; – на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные. 3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е.

появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ 4.1.

Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

  • ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1.

Столы из слэбов и эпоксидной смолы Мастерская СТОЛ РЕКА, Санкт-Петербург Телефон: +7 (812) 627-65-09

3аказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Изготовителем.

3.6. В случае, если Изготовитель будет проводить работы по доставке, сборке и монтажу мебели (установка стола из слэба и эпоксидной смолы) на территории Заказчика, Заказчик обязан предоставить план-схему расположения электропроводки в местах, используемых для монтажа столярных изделий.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Стоимость изделия — прописывается в Приложении №1 к настоящему договору. 4.2. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, изготовитель обязан известить об этом Заказчика в течение трех дней.

Заказчику должны быть предъявлены документы, обосновывающие превышение цены. 4.3. 3аказчик обязан в течение трех дней после извещения Изготовителем о повышении цены дать изготовителю соответствующий ответ о подтверждении заказа или об отказе от него. 4.4. 3аказчик, при подписании настоящего Договора, обязуется внести оплату в размере не менее 50% от общей стоимости указанной в Приложении №1 к данному Договору 4.5.

Стоимость и объем выполненных работ по изготовлению столярных изделий — стол из слэба и эпоксидной смолы — подтверждается Изготовителем Актом выполненных работ, настоящего Договора и оплачивается Заказчиком с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

Полный расчёт производится по факту передачи Заказчику изделий в размере недоплаченной суммы договора на основные работы, указанной в Приложении №1 к настоящему договору 4.6. Монтаж изделий оплачивается дополнительно, после окончания монтажных работ на территории Заказчика, в момент подписания Заказчиком Акта выполненных работ. 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 5.1.

Изготовитель обязуется приступить к выполнению работ в течение трёх рабочих дней с момента подписания настоящего договора и поступления предоплаты от заказчика и выполнить их за 45 рабочих дней.