Договор подряда на механика


Оглавление:

Образец договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, заключаемого между юридическими лицами


3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей. 2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.

2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.

2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

  1. имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
  2. автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.
  3. автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);

2.9.

Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:

  1. Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
  2. Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  3. Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
  4. Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;
  5. Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;

Договор оказания услуг механика по выпуску машин на линию

В соответствии с приказом Минтранса от 08.08.2018 г. № 296 организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов, обязаны проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных средств.

Ответственным работником, в обязанности которого входит проверка исправности автомобилей, является механик по выпуску автомобилей на линию. Если в в организации, осуществляющей перевозки нет механика, то можно заключить договор ГПХ с физическим лицом, имеющим необходимое образование, знания и навыки. Договор оказания услуг механика по выпуску автомобилей заключается в произвольной письменной форме.

По сути – это договор возмездного оказания услуг, регулируемый главой 39 ГК РФ. Такое соглашение заключается для выполнения разовых задач.

Если услуги механика требуются регулярно, необходимо заключить трудовой договор.

Важно знать, что гражданско-правовой договор, прикрывающий фактические трудовые отношения, неправомерен.

За данное нарушение могут привлечь к административной ответственности (п. 4, п. 5 ст. 5.27 КоАП РФ). Как составить договор механика по выпуску автомобилей на линию Чтобы сделка состоялась, сторонам следует согласовать следующие условия:

  • предмет (перечень услуг, требования к результату);
  • стоимость и порядок расчетов;
  • срок оказания услуг и срок действия соглашения;
  • порядок оказания услуг;
  • права, обязанности и ответственность сторон;
  • основания для расторжения сделки в одностороннем порядке;
  • порядок разрешения споров.

Кроме того, в договоре с предрейсовым механиком на выпуск машин следует предусмотреть порядок сдачи-приема оказанных услуг.

Факт оказания услуги желательно фиксировать в соответствующем акте. В договоре также можно прописать обязанность исполнителя предоставлять заказчику отчет об оказанной услуге.

Скачать готовый образец договора механика по выпуску автотранспорта и все необходимые приложения к нему можно в формате Word или PDF. С этим шаблоном часто используют:

  • Договор оказания услуг артиста
  • Договор на вывоз и утилизацию мусора
  • Договор вывоз КГМ
  • Договор на вывоз мусора в частном секторе
  • Договор на вывоз мусора с физическим лицом

Популярные документы и процедуры:

  • Уведомление ССП об увольнении работника-должника
  • Договор поставки с отсрочкой платежа
  • Доверенность от имени гражданского истца по уголовному делу
  • Ходатайство о рассмотрении дела
  • Соглашение об отступном

Трудовой договор с механиком по выпуску автотранспорта на линию

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА5.1.

Работнику устанавливается рабочая неделя продолжительностью пять дней с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Время и продолжительность перерывов для отдыха и питания соответствуют Правилам внутреннего трудового распорядка, действующим у Работодателя.5.2. Продолжительность ежедневной работы Работника составляет восемь часов.

При этом Работнику устанавливается .

По условиям указанного режима работник может при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению трудовых обязанностей за пределами установленной ему продолжительности рабочего дня.5.3. Работнику предоставляются ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью календарных дней .5.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты.

Продолжительность указанного отпуска определяется по соглашению Сторон.5.5.

Работник может привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочным работам в случаях и порядке, предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ.6.1. Работник имеет право:6.1.1. На предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором.6.1.2. Своевременную и в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.6.1.3.
Своевременную и в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.6.1.3.

Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.6.1.4.

Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.6.1.5.

Работник имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Работодателя.6.2. Работник обязан:6.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим Договором, Должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами Работодателя, с которыми он был ознакомлен под подпись.6.2.2.

Образец договора на выполнение работ, заключаемого между юридическим и физическим лицом

Договор на выполнение работ г. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы согласно Заданию (далее — Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.2. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: . Качество результата Работ должно соответствовать .3.

Дата начала выполнения Работ «»2021 г., дата окончания выполнения Работ «»2021 г.4.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ предоставляет , их перечень согласован в приложении к Договору .5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет .6.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.7. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ субподрядчиков.8.

Гарантийный срок на результат Работ .9. Результат выполненных Работ передается по акту приемки-сдачи выполненных работ.10.

Цена Работ по Договору составляет ( ) руб.11. Оплата по Договору производится в следующем порядке: .12. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.13. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.14.

Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.14.

Договор действует в течение с даты его заключения.15. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.16. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.17.

Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.18. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.19. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.20.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.20.

Приложения:

  • Задание на выполнение работ;
  • Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ;
  • Акт приемки-сдачи выполненных работ.

ЗаказчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПодрядчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: Заказчик _________________Подрядчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Рекомендуем прочесть:  Как отказаться от взятку

Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен? Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Договор подряда с самозанятым: как составить без ошибок

В договоре подряда важен не процесс выполнения работы, а результат работы, передача которого приводит к выплате вознаграждения. Вознаграждение не должно выплачиваться в одной и той же сумме и ежемесячно.

По договору подряда важен процесс сдачи работ: отчет исполнителя о готовности всего объема работ или его части, проверка исполнителем качества выполненных работ, приемка готового результата. Только после этого заказчик может выплатить самозанятому вознаграждение. При этом желательно, чтобы размер вознаграждения по договору зависел от объема и характера выполненных работ.

Поэтому нельзя указывать в договоре подряда с самозанятым: «исполнителю устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей». Такое отражение фиксированного и регулярного вознаграждения приведет проверяющих к выводу, что перед ними — трудовой договор. Если в вашем договоре подряда с самозанятым лицом присутствуют такие термины, как: «должность», «специальность», «заработная плата», «увольнение», «режим работы», «место работы», «отпуск», «правила трудового распорядка» и другие аналогичные, то проверяющие переквалифицируют его в трудовой, поскольку все эти признаки характеризуют прием работника в штат организации.

Налоговики могут прийти к вам не только из-за договоров с самозанятыми.

? Понятный гайд на такой случай дадут наши эксперты на вебинаре 10 августа: Начала складываться судебная практика по спорам с самозанятыми лицами, которые требуют признать гражданские отношения с ними трудовыми. Но не всегда суды однозначно занимают позицию таких лиц.

Они анализируют действия заказчика и условия договора.

Например, суд отказал признать трудовыми отношения с самозанятым лицом, который оказывал юридические услуги организации, несмотря на то, что исполнителя была и доверенность и ключи от кабинета. Аргументы в пользу организации были: кадровых решений в отношении самозанятого лица организацией не принималось; самозанятый не был ознакомлен с правилами внутреннего трудового

Трудовой договор с механиком

3.1.9.

Гарантии и компенсации. 3.1.10. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

3.1.11. Охрану труда. 3.1.12. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 3.1.13. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах.

3.1.14. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений.

3.1.15. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами. 3.1.16. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 3.1.17. Возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

3.1.17. Возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 3.1.18. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (иные права в соответствии с действующим законодательством) 3.2.

Работник обязан: 3.2.1. Обеспечивать безаварийную и надежную работу всех видов оборудования, их правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание, проведение работ по его модернизации и повышение экономичности ремонтного обслуживания оборудования. 3.2.2. Осуществлять технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств на механическом оборудовании, зданий и сооружений цеха. 3.2.3. Организовывать подготовку календарных планов (графиков) осмотров, проверок и ремонта оборудования, заявок на централизованное выполнение капитальных ремонтов, на получение необходимых для планово-предупредительных

Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями), заключаемого между юридическими лицами

Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двуСтороннем акте, подписываемом представителями Сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.4.4.

Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.4.5.

За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.4.6.

В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.4.7. Кроме неустойки каждая из Сторон вправе взыскать с другой Стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.5.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.5.2.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.5.3.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.5.4.

Приложения:Техническое задание (Приложение N ).Смета

Образец договора подряда на выполнение работ бригадой, заключаемого между юридическими лицами

Договор подряда на выполнение работ бригадой на выполнение работ бригадойг.

«» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами осуществить (далее — Работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.2.

Работа выполняется из материалов и с использованием оборудования .3.

Состав бригады, выполняющей работы: .4.

Дата начала выполнения Работ по настоящему Договору — » » г.Дата окончания выполнения Работ по настоящему Договору — » » г.5. Цена Работ по настоящему Договору составляет ( ) рублей в соответствии со Сметой (Приложение N ).6.

Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: .7. Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N ).8.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.10.

Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.11. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему Договору.12.

Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.13.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.15. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.16.

Приложение:

  • Техническое задание (Приложение N ).
  • Смета (Приложение N ).
  • Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение N ).

ВТКЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ВТК _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен?

Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Образец договора подряда на выполнение работ и услуг с передачей оборудования по акту сдачи-приемки, заключаемого между юридическими лицами

Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.10.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.10.2.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.11.1. Дополнительные условия по настоящему договору: .11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.11.3.

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.11.4.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.Задание заказчика.График выполнения работ.Смета.Акт сдачи-приемки работ.ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Подрядчик _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен? Время важнее

Договор подряда на ремонт автомобиля

Допускается указание промежуточных сроков выполнения отдельных этапов работ.

Так же уточняются условия переноса сроков выполнения работ, в случае несоблюдения заказчиком встречных обязательств.

Возможность и порядок переноса сроков возможно предусмотреть в договоре, либо оформить в дальнейшем дополнительным соглашением.

Права и обязанности сторон. Заказчик обязуется

  1. Осмотреть и принять с участием подрядчика результат (отремонтированный автомобиль) в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором;
  2. Оплатить выполненный ремонт;

Исполнитель обязуется

  1. непригодности или недоброкачественности предоставленного материалов (запчастей);
  2. Осуществлять работы:
    • в соответствии с условиями договора;
    • собственными силами и средствами, с использованием своих материалов и своего оборудования. Иное может быть предусмотрено в договоре (например предоставление запасных частей заказчиком, возможность привлечения субподрядчика и т.п.).
  3. в соответствии с условиями договора;
  4. Немедленно предупредить заказчика и до получения его указаний приостановить ремонт в случае:
    • непригодности или недоброкачественности предоставленного материалов (запчастей);
    • отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения ремонта;
    • иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов ремонта либо создают невозможность завершения в срок.

  5. отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения ремонта;
  6. собственными силами и средствами, с использованием своих материалов и своего оборудования. Иное может быть предусмотрено в договоре (например предоставление запасных частей заказчиком, возможность привлечения субподрядчика и т.п.).

  7. иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов ремонта либо создают невозможность завершения в срок.
  8. Передать информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования автомобиля после ремонта, если без нее невозможно использование автомобиля.

Права заказчика

  1. Назначить разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении в назначенный срок этого
  2. В любое время проверять ход и качество ремонта, не вмешиваясь в деятельность подрядчика.
  3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к ремонту или выполняет его настолько медленно, что окончание работ к сроку становится явно невозможным.

Трудовой договор с автомехаником для ип. Трудовой договор автослесаря, трудовой договор с

, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Работодатель, в лице , действующего(ей) на основании , с одной стороны, и , именуемый(ая) в дальнейшем Работник, с другой стороны, В соответствии с условиями Договора Работодатель обязуется принять Работника на работу на должность автомеханика (далее по тексту — Работа) в .

В соответствии с условиями Договора Работник обязуется лично выполнять свои должностные обязанности в соответствии с Договором и Должностной инструкцией (Приложение № к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя. Работа по Договору является для Работника основным местом работы и видом занятости. Характер работы: (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы).

Условия труда на рабочем месте: .

Договор вступает в силу с и заключен на неопределенный срок. Работник обязуется приступить к Работе г.

При приеме на Работу Работнику устанавливается испытательный срок: . Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и настоящего Договора. Предоставить Работнику Работу, обусловленную Договором.

Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном законодательством.

Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены законодательством.

3.9.1. Лично и добросовестно выполнять должностные обязанности в соответствии с Должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой частью Договора.

3.9.2. Соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка.

Образец договора на выполнение подрядных работ, заключаемого между юридическими лицами

Договор на выполнение подрядных работ г.

«» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются сметой-заказом, которая являются неотъемлемой частью договора.1.2. Дата начала выполнения работ «»2021 г., дата окончания выполнения работ «»2021 г.1.3.

Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ предоставляет .1.4.

Общая стоимость работ по договору составляет рублей.

1.3. Оплата по Договору производится в следующем порядке .2.1. Подрядчик обязан:

  • качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. Срок окончательного выполнения работ устанавливается « » 2020 г.
  • о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за дней.
  • принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.
  • в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за дней.

2.2. Заказчик обязуется:

  • принять от Подрядчика выполненную работу в срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.
  • оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

3.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

  • за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере % стоимости невыполненных работ;
  • в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах % общей сметной стоимости работ.

4.1.

Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.4.2. Срок действия настоящего договора установлен с «»2021 г.

по «»2021 г.Приложения:- Задание заказчика.- График выполнения работ.- Смета.- Акт сдачи-приемки Работ.ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Подрядчик _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен?

Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Договор подряда

В нём также могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов (промежуточные сроки). Промежуточные сроки устанавливаются если договор предполагает длительный период исполнения. Это денежная сумма, которую заказчик обязуется уплатить подрядчику за выполнение работы.

Цена определяется в виде конкретной суммы или определяется на основании заложенного в договоре способа исчисления. Для расчета цены по усмотрению сторон составляется смета, т.е. документ, фиксирующий перечень работ и этапов их выполнения, используемых материалов с денежной оценкой каждой из составляющей и итоговой суммы.

Цена может быть твердой и приблизительной. Если в договоре не указано, какая из этих цен используется, признается, что установлена твердая цена.

Приблизительная цена указывается в случаях, если заранее невозможно определить перечень всех требуемых работ.

Окончательные расчеты производятся по фактически произведенным подрядчиком затратам. Пропишите в договоре порядок оплаты оказанных услуг: в наличной или безналичной форме, предоплата или оплата по факту и т.д.

Основной обязанностью подрядчика является выполнение по заданию заказчика определенной работы и сдача ему результата.

Укажите в договоре, имеет ли подрядчик право привлекать к исполнению третьих лиц.

Также пропишите, что подрядчик обязан выполнить работу в установленный срок и надлежащего качества. После окончания работы подрядчик обязан предоставить заказчику акт выполненных работ, а заказчик обязан осмотреть и принять результат работы.

При обнаружении отступлений от результата подряда, ухудшающие его заказчик должен заявить об этом подрядчику. Заказчик принявший результат без проверки лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть устранены при ее приемке (явные недостатки). Укажите ответственность сторон за нарушение условий соглашения, а также за гибель, утрату, порчу материалов и оборудования, и за ущерб, причиненный третьим лицам.