Договор услуг распиловки древесины


Оглавление:

Договор подряда на заготовку древесины образец


м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору. 3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. 4. Права и обязанности сторон 4.1.

Заказчик вправе: 4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик вправе: 4.3.1.

В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ. 4.4. Подрядчик обязан: 4.4.1.

Образец договора подряда на изготовление и доставку деревянного сруба, заключаемого между юридическим и физическим лицом

Цена комплекта Сруба определяется по смете (Приложение №1) и составляет: рублей.2.3.

Цена работ по монтажу определяется по смете (Приложении №1) и составляет: рублей.2.4. Цены, указанные в п.2.2 и п.2.3 настоящего Договора, являются твердыми и изменению не подлежат. В цену полностью включена оплата всех обязательств Исполнителя по настоящему Договору.2.5. Порядок, условия расчетов и сроки на выполнение этапов работ устанавливаются согласно Графику платежей (Приложение №2).2.6.
Порядок, условия расчетов и сроки на выполнение этапов работ устанавливаются согласно Графику платежей (Приложение №2).2.6.

Акт приема-передачи работ подписывается Заказчиком с одной стороны и Бригадиром Исполнителя с другой стороны, по факту завершения работ по следующим этапам:

  1. Монтаж стен сруба «под крышу».
  2. Изготовление и доставка полного комплекта Сруба на площадку по адресу, указанному в п.1.2 настоящего договора.

Перечень работ Исполнителя в рамках каждого этапа определяется согласно смете в Приложении №1 к данному договору.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Заказчик обязуется:

  1. Всемерно содействовать Исполнителю в выполнении его обязательств в рамках Договора, своевременно сообщать Исполнителю об известных Заказчику фактах, способных воспрепятствовать выполнению работ;
  2. Не расторгать договор в одностороннем порядке;
  3. Заранее подготовить площадь для размещения Сруба на участке по адресу, указанному в п.1.2 настоящего договора. Размеры и состояние предоставленной площади должны позволять нормальное размещение комплекта Сруба;
  4. Заранее обеспечить свободный подъезд для грузового транспорта к месту разгрузки;
  5. Оплатить использование спецтехники, необходимой для транспортировки Сруба и пиломатериалов на непроезжем участке дороги;
  6. После сборки комплекта Сруба обеспечить своевременную приемку работы выполненной Исполнителем, подписав акты приемки – сдачи выполненных работ или направить письменные замечания, предложения, претензии на адрес стороны Заказчика в течении рабочих дней, при этих условиях работы по данному этапу считаются принятыми и подлежат

Договор на обрезку и утилизацию

3.2.

настоящего договора, договор считается расторгнутым в одностороннем порядке и данная древесина вновь поступает на реализацию.

Государственный контракт ВАС-З-К12-10 на оказание образовательных услуг для федеральных государственных гражданских служащих г. Москва » » 2010 г. Настоящее руководство по эксплуатации.Покупаем пиломатериалы обрезные твердых пород древесины дуб обычный, красный дуб, ясень свежепиленые свежая.

скачать. Работодатель обязан обеспечить штатному работнику соответствующие. Например, нет необходимости скрупулезно перечислять права и обязанности, если они закреплены. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Предмет договора 1.1. «Исполнитель» принимает на себя предоставление услуг по распиловке круглого леса.

Предмет договора 1.1. «Исполнитель» принимает на себя предоставление услуг по распиловке круглого леса. 2. Обязанности сторон 2.1. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» информацию необходимую для оказания услуг.

Обязательства по договору, обязана возместить. Необходим договор на оказание услуг по переработке распиловке древесины между ИП и ФЛ. Установка для поперечной распиловки образцов древесины, содержащая неподвижную платформу, электродвигатель и пильный диск, при этом на платформе.

Выход пиломатериала из круглого леса по сортам и в зависимости от диаметра бревен. Организовать прием РИМ на основании Заявок, предварительно согласованных Заказчиком для каждой рассылки в отдельности.

[attention type=red] Исполнитель, обязуется оказать собственными силами услуги по валке лесных насаждений согласно технологической карте на разработку лесосеки в соответствии с условиями настоящего договора и заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и оплатить.

[/attention] Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок.

Договор на распиловку круглого леса, образец договора: 111804 предложения в России

Длина 6м. Размер пиловочника 25-50 см. Стоимость — до 2500 р.

за 1куб.м. с учетом доставки Так же березу, осину длина не имеет значения.

. цена по запросу Обновлено 5 фев 2017Наша компания готова предоставить круглый лес и пиломатериал согласно Вашей спецификации! Производство находится в Красноярском крае! Если Вас интересует данное предложение, то .

цена по запросу Есть в наличии | Только оптом Обновлено 28 мая 2021Наша компания готова предоставить круглый лес и пиломатериал согласно Вашей спецификации!

Пиломатериалы и круглый лес хвойных пород ,береза,осина, естественной влажности, любые . 7 500.00 руб./м. Обновлено 24 марта 2021Нужен круглый лес (пиловочник) лиственница средний диаметр бревна от 27 см длина от 4 метров 1 сорт условия оплаты предоплата или с оплатой по факту .

3 500.00 руб./куб. м. Есть в наличии | Только оптом Обновлено 29 января 2020 . через «ЕГАИС».Заключение договора.

— Будем рады плотному и . круглого леса потребителям осуществляется -автомобильным транспортом- или самовывозом с вашей стороны на . цена по запросу Обновлено 7 марта 2017 .

Услуги распиловки древесины, лесоматериалов Композиционная древесина, фанера многослойная клееная Плита древесноволокнистая высокой плотности, оргалит Лесоматериалы (круглый лес . цена по запросу Обновлено 18 дек 2016 . . основное направление деятельности: продажей и производство пиломатериала, пиловочник, круглый лес, обрезная доска, экспорт пиломатериала, пиломатериалы из Сибири, Ангарская .
. основное направление деятельности: продажей и производство пиломатериала, пиловочник, круглый лес, обрезная доска, экспорт пиломатериала, пиломатериалы из Сибири, Ангарская . цена по запросу Обновлено 16 фев 2017Услуги по перевозке круглого леса(пиловочника) Наше предприятие оказывает услуги по перевозке пиловочника , баланса , а также срубов: В распоряжении имеются: -а/м КАМАЗ 43118 .

34 000.00 руб. Есть в наличии | Услуга Обновлено 5 ноября 2020 . ГЛАВА 3. Ж.Д. ПОСТАВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 3.1.

Типовой договор по заготовке древесины

Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:СТАТЬЯ 80.1 «ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Отказывая в признании недействительным договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного между ответчиками, суд в порядке части 1 статьи 25, частей 4, 5 статьи 30 ЛК РФ, пункта 16 Постановления Пленума ВС РФ от 18.10.2012 N 21 установил, что в соответствии с оспариваемым договором покупателем осуществляется заготовка древесины для строительства индивидуального жилого дома, при этом постепенная рубка, которая разрешена на лесном участке в соответствии с материалами лесоустройства, является разновидностью выборочной рубки, поскольку подразумевает вырубку не всех, а части деревьев, в связи с чем в договор включено указание на форму рубки — уборка единичных деревьев, предусмотренные законом мероприятия, предшествующие проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, не осуществлялись, условия о проведении санитарной рубки в договоре не содержатся.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Вопрос: О заключении договора субаренды лесных участков с предприятиями по переработке древесины с целью заготовки пищевых лесных ресурсов (грибов). Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Вопрос: Об НДС при выполнении арендатором лесохозяйственных и лесовосстановительных работ по договору аренды лесного участка для заготовки древесины.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Вопрос: Об НДС при выполнении арендатором лесохозяйственных и лесовосстановительных работ по договору аренды лесного участка для заготовки древесины. Статья 80.1. Подготовка и организация открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины В обоснование заявленных требований указали, что ими в установленном законом порядке были оформлены документы, предоставляющие право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в целях заготовки деловой древесины для строительства индивидуального жилого дома, а также ремонта и отопления жилья, расположенного в районе, где отсутствуют центральное отопление и газоснабжение.

Договор подряда на вырубку леса

если предприниматель по договору подряда рубит лесные насаждения, переданные другому лицу на основании договора их купли-продажи, такие действия не являются преступлением, поскольку рубка лесных насаждений была законной; Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Например, И.В. Советников указывает, что в отношении арендатора лесного участка, осуществляющего заготовку древесины своими силами либо по договору подряда, существующим законодательством не предусмотрена прямая обязанность по хранению вырубленной древесины.

Автор отмечает, что в соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 года N 604

«О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 — 46 Лесного кодекса Российской Федерации»

на юридических и физических лиц, использующих леса для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, предусмотрена лишь обязанность в срок не позднее 15 дней до завершения рубки направлять в орган государственной власти субъекта Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины (см.

[7, с. 41]). Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:37. При заключении договора подряда заказчику и подрядчику необходимо принять согласованные решения по вопросам, связанным с производством работ, в том числе:

Примерная форма договора оказания услуг по распиловке круглого леса (пиловочника) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в два этапа: — аванс в размере [значение] % — в день подписания настоящего договора; — окончательный расчет производится в течение [значение] рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

2.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем [вписать нужное, например, внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя]. 3. Права и обязанности сторон 3.1.

Исполнитель вправе: 3.1.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору. 3.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3.2. Заказчик вправе: 3.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг. 3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 3.3. Исполнитель обязан: 3.3.1.

Организовать и обеспечить оказание услуг, предусмотренных настоящим договором. 3.3.2. Оказать услуги надлежащего качества, с использованием современных технологий и методов распиловки.

3.4. Заказчик обязан: 3.4.1. Оплатить стоимость оказываемых услуг в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

3.4.2. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя в исполнении настоящего договора. 3.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4. Ответственность сторон 4.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Российской Федерации. 4.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] % от стоимости услуг.

4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [значение] % от суммы долга за каждый день просрочки. 5.

Поставка пиломатериала в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 1516.10.1016.10Документация лота»Позиция 1″Кол-во: 1.00000

  1. До 60 дней
  2. Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
  1. Любые заказчики и поставщики
  2. До 3 лет
  3. От 1,7% годовых
  1. Гибкий подход при рассмотрении
  2. От 2,5% годовых
  3. До 2 лет

Наименование и номерЗаказчикПрием заявокЦена, руб.НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗПоставка трубной продукции (диаметр 114, 57) по Заявке 460 (ВТМ)528541Закупки корпоративных заказчиковЗапрос предложенийТорги с ЭПБез обеспеченияПоделитьсяПрием заявок:07.10.2021 19:00(GMT+03:00)Цена не указанаЛоты:1Регион:Тюменская областьКУМЗКРУГ ШЛ Ф915Х100Х304.8 24 ЗЕРНО-3шт(произ-ль АТЛАНТИК)528540Закупки корпоративных заказчиковЗапрос предложенийТорги с ЭПБез обеспеченияПоделитьсяПрием заявок:07.09.2021 07:00(GMT+03:00)Цена не указанаЛоты:1БЗФРеконструкция внутризаводской дороги между главным производственным корпусом и складом готовой продукции528263Закупки корпоративных заказчиковЗапрос предложенийТорги без ЭПБез обеспеченияПоделитьсяПрием заявок:08.09.2021 13:00(GMT+03:00)Цена не указанаЛоты:1Регион:Иркутская областьАО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫЗакупка мебели528539Закупки корпоративных заказчиковПопозиционнаяТорги без ЭПБез обеспеченияПоделитьсяПрием заявок:01.09.2021 15:00(GMT+03:00)Цена не указанаЛоты:1Регион:МоскваАО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫЗакупка электротехнической продукции и труб ПНД528538Закупки корпоративных заказчиковПопозиционнаяТорги с ЭПБез обеспеченияПоделитьсяПрием заявок:01.09.2021 16:00(GMT+03:00)Цена не указанаЛоты:1Регион:МоскваАО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫЗакупка рабочих столов528537Закупки корпоративных заказчиковПопозиционнаяТорги с ЭПБез обеспеченияПоделитьсяПрием заявок:31.08.2021 17:00(GMT+03:00)Цена не указанаЛоты:1Регион:МоскваАО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫКабельная продукция и прочее528535Закупки корпоративных заказчиковПопозиционнаяТорги с ЭПБез обеспеченияПоделитьсяПрием заявок:01.09.2021 15:00(GMT+03:00)Цена

Образец договора оказания услуг по переработке продукции из сырья и материалов поставщика, заключаемого между юридическими лицами

В случае, если по каким-либо причинам, не зависящим от Переработчика, Поставщик-получатель не выполнит своих обязательств по выборке готовой продукции в сроки, определенные в Плане-графике, Переработчик вправе реализовать невыбранную продукцию как свою собственную с оплатой использованного сырья не позднее дней со дня реализации.

Во всех иных случаях Переработчик не вправе самостоятельно реализовывать продукцию, изготовленную из сырья Поставщика-получателя.3.3.Стороны обязуются ежемесячно подводить итоги работ по настоящему договору, которые фиксируются в соответствующих актах.3.4.

Расчеты за тару производятся в следующем порядке: .4.1. За недопоставку, поставку продукции ненадлежащего качества, просрочку оплаты и выборки изготовленной продукции Поставщик-получатель уплачивает штраф в размере % от стоимости недопоставленной, некачественной, невыбранной либо несвоевременно оплаченной продукции, но не более рублей.4.2.

За производство продукции ненадлежащего качества, за реализацию продукции, не подпадающей под действие п.3.2.

настоящего договора, за просрочку оплаты сырья в случае самостоятельной реализации готовой продукции Переработчик уплачивает штраф в размере % от стоимости некачественной продукции, продукции, реализуемой самостоятельно в нарушение условий настоящего договора, стоимости поставленного Поставщиком-получателем сырья.4.3.Расчеты по штрафам производятся ежемесячно в соответствии с п.3.3. настоящего договора.4.4.Помимо штрафов Стороны обязуются возместить убытки, вызванные невыполнением либо ненадлежащим выполнением своих обязательств по настоящему договору.5.1.

Споры, возникающие в связи с настоящим договором, будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством России.6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.6.2.Срок действия договора устанавливается с «»2021 г. по «»2021 г.6.3. Договор будет считаться продленным на следующий срок в случае, если ни одна из Сторон не позднее, чем за до истечения срока его действия не заявит о желании прекратить договорные обязательства.7.1.

Примерная форма договора оказания услуг по вырубке леса (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Права и обязанности сторон 3.1.

Исполнитель вправе: 3.1.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору. 3.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 3.1.3. Самостоятельно привлекать за свой счет к вырубке лесных насаждений третьих лиц (субисполнителей), при этом Исполнитель несет ответственность за действия привлеченных лиц.

3.2. Заказчик вправе: 3.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг. 3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.3. Исполнитель обязан: 3.3.1. Организовать и обеспечить оказание услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3.2. Оказать услуги надлежащего качества, с использованием современных технологий и методов. 3.3.3. Не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей среде, имуществу Заказчика и третьих лиц, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.3.4. В случае необходимости сообщить Заказчику о необходимости оказания дополнительных услуг, не учтенных в , и увеличения их стоимости. Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором согласуют объем и стоимость дополнительных услуг.

3.3.5. Своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки. Перечень недостатков и срок их устранения указываются в оказанных услуг, подписываемом обеими Сторонами.

В случае если Исполнитель не согласен с указанными недостатками, в Акте оказанных услуг делается соответствующая запись. 3.4. Заказчик обязан: 3.4.1. Оплатить стоимость оказываемых услуг в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре. 3.4.2. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя в исполнении настоящего договора.

3.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором. 4.

Договор на оказание услуг по распиловке леса образец

Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такой продукции.3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Заказчиком сырье, после окончания работы предоставить отчет об его использовании и возвратить остаток.

Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания, и к готовой продукции, еще не переданной Заказчику.3.1.3. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, требованиям ГОСТов и техническим условиям.3.1.4. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работы и его указаний.3.1.5.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  1. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.
  2. непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком сырья;

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.3.2. Заказчик обязан:3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.3.3.