Размещение допсоглашения по 44 фз срок


Размещение дополнительного соглашения по 44 ФЗ


Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Тот факт, что Соглашение N 1 фактически размещено в ЕИС 22.12.2016, в то время как Контракт размещен 19.12.2016, не свидетельствует об изменении Контракта при его исполнении (часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ), поскольку дополнительное соглашение подписано сторонами в тот же день, что и сам Контракт и оба документа опубликованы в пределах трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС подписанного победителем аукциона проекта Контракта. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Тот факт, что дополнительное соглашение к Контракту фактически размещено в ЕИС 22.12.2016, в то время как контракт размещен 19.12.2016, не свидетельствует об изменении контракта при его исполнении (часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ), поскольку дополнительное соглашение подписано сторонами в тот же день что и сам Контракт и оба документа опубликованы в пределах 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС подписанного победителем аукциона проекта контракта. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Стоит отметить, что контракты, заключаемые в рамках Закона N 44-ФЗ , подлежат обязательному размещению на официальном ресурсе госзакупок zakupki.gov.ru.

В связи с этим контракты по Закону N 44-ФЗ, а также все дополнительные соглашения к ним могут быть самостоятельно выгружены банковским аналитиком с упомянутого сайта без дополнительного запроса клиента.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:- условия контракта были известны подрядчику до его заключения: смета и закупочные документы размещались в ЕИС; Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Спецсчета станут необходимы только после начала работы новых площадок. Правительство утвердило перечень банков, в которых участники госзакупок смогут их открыть. Чтобы это сделать, дождитесь, когда ваш банк заключит соглашения со всеми операторами электронных площадок.

Если у вас уже есть счет в банке из перечня, вы сможете заключить дополнительное соглашение о его использовании в качестве специального.

Увеличение стоимости контракта на 10 % в соответствии с Законом № 44-ФЗ

В случае возникновения необходимости в дополнительном приобретении товаров, работ, услуг, не предусмотренных контрактом, такую закупку следует осуществить конкурентными способами определения поставщика либо осуществить её у единственного поставщика в соответствии с требованиями, установленными Законом № 44-ФЗ Исключения из указанного правила Тем не менее следует учесть, что существует исключение.

Так, если закупка осуществлялась путём проведения запроса котировок, заказчик не вправе изменить условия заключённого контракта по любым из оснований, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ (. Данный запрет связан с тем, что при проведении запроса котировок документация о закупке не разрабатывается, размещается лишь извещение (ч.

Данный запрет связан с тем, что при проведении запроса котировок документация о закупке не разрабатывается, размещается лишь извещение (ч. 1 ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ). Следовательно, заказчик не может воспользоваться правом на увеличение объёма и цены контракта в пределах допустимых 10 процентов, даже если он предусмотрел в контракте возможность такого изменения. Согласно разъяснениям регулятора контрактной системы в случае, если контракт заключён по формуле цены с указанием максимальной цены контракта, изменения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, не могут быть осуществлены Минфин России также обращает особое внимание заказчиков на то, что возможность увеличения цены контракта без изменения количества поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ не предусмотрена (Письмо Минфина России от 11.09.2020 № 24-03-08/80062).

Увеличение количества товара по контракту, заключённому на поставку нескольких видов (позиций) товара Стоит принять во внимание, подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ прямо не указывает на то, что если контракт предусматривает поставку нескольких видов товаров, то изменение количества товаров возможно только по всем этим видам товаров. Стороны вправе увеличивать количество любых отдельных, предусмотренных контрактом, видов товаров (позиции), если при этом цена контракта не увеличивается более чем на 10 процентов (.

Государственный (муниципальный) контракт: изменение и исполнение

3 ст.

95 Закона № 44-ФЗ. Внесение изменений в связи с изменением тарифов: Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

Обоснование: п. 4 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Внесение изменений для проведения лечение гражданина за рубежом: В случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за пределами территории России по медицинским показаниям.

Обоснование: п. 5 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Внесение изменений вследствие уменьшения лимитов бюджетных средств: При уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

Обоснование: п. 6 ст. 95 Закона № 44-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г.

№ 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ и услуг при уменьшении цены контракта», в соответствии с которым при внесении изменений заказчик должен «исходить из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств по поставке товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо) и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены».

№ 1090

«Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ и услуг при уменьшении цены контракта»

, в соответствии с которым при внесении изменений заказчик должен «исходить из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств по поставке товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо) и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены».

Изменения предмета контракта На основании ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, а также технические и функциональные характеристики которых улучшены по сравнению с указанными в контракте. Вопрос: Как поступить заказчику, если поставщик предлагает поставить товар, выполнить работу или

Изменение сроков контракта 2021 г.

Из судебной практики России следует, что к объективным обстоятельствам могут быть отнесены ниже представленные обстоятельства: При уменьшении финансирования работ, которые связаны с сокращением средств выделяемых из бюджета, на основании этого и происходит правка сроков рост объема поставок, которые осуществляются на основании государственных контрактов, но не больше чем на 10%.

Указание на эти обстоятельства можно встретить как в 44 ФЗ, так и в п 1 ст 767 ГК России. Возникают такие ситуации, при которых суд будет настаивать на действии по расторжению договора между сторонами и на выплате назначенных штрафных санкций. Это может произойти даже, если у двух сторон имеется согласие на продление срока выполнения обязательств по контракту.

Внесение изменений срока оплаты по контракту будет относиться к существенным условиям договора, который был заключен между двумя сторонами, поэтому для правки такого род изменений потребуется наличие аргументированных причин. В некоторых из случаев возможно продление контракта, когда его расторжение может привести к значительным денежным потерям со стороны как заказчика, так и исполнителя, а также может нанести особый вред интересам государства.

К тому же, если произошло расторжение контракта, то это может повлечь наложение определенных штрафов. Подробнее о том, как происходит заключение государственного контракта смотрите Возможно заключение договора на новых условий или его расторжение, если не предполагается появление значительных денежных потерь.

Подробнее о том, как происходит заключение государственного контракта смотрите Возможно заключение договора на новых условий или его расторжение, если не предполагается появление значительных денежных потерь.

Так, если гос организация по принятию работ хочет продолжать дальнейшее сотрудничество с заказчиком, то в этом случае запрещено действие по продлению срока контракта. Но есть выход и можно заключить новый контракт на тех же самых условиях.

Если условия по продлению срока контракта устраивают две стороны, то можно при этом подписать дополнительное соглашение. Когда одна из сторон не дает свое согласие и ее не устраивают новые изменения, то в этом случае можно решить возникшее противоречие, только при помощи суда.

Основные изменения в госзакупках для поставщиков с 2022 года

Часть документов нужно будет оформлять и подписывать в электронном виде.

В ЕИС появятся специальные формы, чтобы заполнить и подписать:

  1. обжалование.
  2. акт приемки товара, работы или услуги;
  3. односторонний отказ от исполнения контракта;

Проект контракта тоже нужно будет формировать прямо в ЕИС — тоже в специальной форме. Это нововведение появится 1 апреля 2023 года.

Сейчас проект контракта можно посмотреть только в файле в формате .doc — заказчик прикрепляет проект к извещению. Часть документов вообще больше не понадобится.

В открытых конкурентных электронных процедурах не будет документации. Требование к заявке и инструкция по ее заполнению станут частью извещения об осуществлении закупки.

В большинстве случаев извещение о закупке станет основным документом, в котором будет вся информация.

Сейчас пока не так: в извещении содержится только общая информация, а важные детали нужно искать в закупочной документации, которую заказчик прикрепляет к извещению. Документация о закупке потребуется лишь для закрытых конкурентных процедур — закрытого конкурса или закрытого аукциона.

Универсальная предквалификация — это ограничение для участников закупок стоимостью свыше 20 млн рублей.

В таких закупках смогут принять участие только поставщики с успешным опытом исполнения контракта стоимостью не менее 20% от начальной максимальной цены контракта. Заказчик объявляет закупку с ценой 25 млн рублей. К участию в закупке примут заявки только тех поставщиков, которые за последние три года исполнили госконтракты на сумму от 5 млн рублей.

К участию в закупке примут заявки только тех поставщиков, которые за последние три года исполнили госконтракты на сумму от 5 млн рублей.

Эта мера удобна не столько для поставщиков, сколько для заказчиков, которые проводят закупки на крупные суммы.

В таких закупках важно выбрать надежного поставщика, который не уклонится от подписания контракта и ответственно исполнит его.

Изменения по обеспечению коснулись запроса котировок: заказчик будет обязан требовать обеспечение заявки на участие, если начальная максимальная цена контракта от 1 млн до 3 млн рублей.

Можно ли менять существенные условия контракта по 44‑ФЗ?

95 Закона № 44-ФЗ и включает в себя 7 случаев, когда стороны контракта по соглашению между собой вправе изменить существенные условия контракта при его исполнении. 1. Если возможность изменения условий контракта была заранее прописана в документации о закупке и контракте (при закупке у единственного поставщика контрактом): а) при снижении цены контракта без изменения количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; б) если по предложению заказчика предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги увеличиваются или уменьшаются не более чем на 10%.

Это самое распространенное основание для изменения контракта. Пример 1 Стороны подписали дополнительное соглашение о внесении в контракт изменения — увеличении общей цены договора на 10%. Служба контроля округа сочла это нарушением и даже привлекла заказчика к административной ответственности по ч.

5 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей.

Данное решение проверяющие мотивировали тем, что заказчик изменил условия договора, повлекшие дополнительное расходование бюджетных средств в размере более 900 000 рублей.

Заказчик подал в суд, который счел, что в действиях заказчика нет нарушения, так как цена договора была изменена в пределах 10% от первоначальной цены контракта.

Необходимость выполнения дополнительных работ согласована с заказчиком и указанные работы выполнены подрядчиком, что соответствует условиям, установленным пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.02.2017 № Ф04-7084/2017). Пример 2 На практике очень распространена ситуация, которую иллюстрирует следующий пример, — когда подрядчик выполняет дополнительные работы без предварительного подписания допсоглашения к договору, на сумму, превышающую 10% от цены контракта.

А затем требует от заказчика их оплатить. Бесполезно. Без внесения изменений в контракт правовые основания оплачивать эти работы у заказчика отсутствуют.

Как изменить несущественные условия контракта


К примеру, в связи со сменой местонахождения организации просит раздел «Реквизиты» читать в новой редакции.

Если закупка проводилась в электронном виде, то обязательно направление протокола разногласий посредством программно-технических средств оператора торговой площадки. Если у заказчика возникла необходимость несущественных корректировок, то функционал площадок позволяет отозвать контракт на доработку и повторно направить участнику скорректированную версию. Протокол разногласий или доработанный контракт подлежат ознакомлению на предмет того, существенные правки или нет.

В случае изменения несущественных условий договор заключается. Если поставщик направлял протокол разногласий, заказчик изменяет контракт и доработанную его версию направляет повторно победителю на подпись. Внесение изменений в контракт в связи с технической ошибкой возможно, только если договор подписали обе стороны и разместили его в Единой информационной системе в изначальном виде.
Внесение изменений в контракт в связи с технической ошибкой возможно, только если договор подписали обе стороны и разместили его в Единой информационной системе в изначальном виде. Коррективы в ошибочный договор вносятся только после его публикации в ЕИС.

При этом если неточность является несущественной, сторонам лучше ее проигнорировать и подписать договор так, как есть. Если же ошибка существенно влияет на результат контрактных отношений и грозит штрафными санкциями, то сторонам надлежит оформить протокол разногласий и исправить ее.

Например, изменение условий в спецификации на стадии заключения контракта (техническая ошибка при расчетах и проч.) производится после внесения данного договора в реестр контрактов. После обнаружения неточности и регистрации в ЕИС данных о договоре стороны составляют дополнительное соглашение, которым вносят коррективы в договорные условия на этапе заключения отношений. Изменение несущественных условий контракта по по соглашению сторон возможно и на этапе исполнения.

Аналогично первому случаю повторяются этапы уведомления и анализа предложений по корректировке, а третьим шагом является составление дополнительного соглашения с указанием всех необходимых параметров.

Как подписать дополнительное соглашение к госконтракту

Изменяйте срок исполнения таких контрактов, если по вине подрядчика контракт он не исполнил в срок или возникли не зависящие от сторон обстоятельства, из-за которых контракт не выполнили в установленный срок.

Не забудьте проектную документацию.

Это указано в . Когда контракт не исполнен в срок по вине подрядчика, изменяйте срок, если подрядчик:

  • Предоставил обеспечение исполнения госконтракта на новый срок.
  • Уплатил неустойку (штрафы, пени).

Дополнительными соглашениями к строительным госконтрактам изменяют и другие существенные условия, если это не приведет к увеличению срока исполнения госконтракта или его цены более чем на 30%.

Главное, чтобы госконтракт заключили на год и более, а цена равна или превышает 100 млн руб., и в ходе его исполнения возникли обстоятельства, которые не зависят от сторон, из-за которых работы не выполнить.

Для подписания дополнительного соглашения придется получить письменное обоснование, которое основано на решении уполномоченного органа:

  1. высшего исполнительного органа региона;
  2. правительства;
  3. местной администрации.

Это указано в и . Образец дополнительного соглашения не изменяет:

  • Предмет.
  • Поставщика, кроме уступки третьему лицу права требования к заказчику об исполнении денежного обязательства ().
  • , если запрет прописан в нормативных актах в рамках национального режима по .
  • Другие условия, если не соблюдаются условия по .

Изменять предмет госконтракта по общему правилу нельзя, но некоторые контракты меняют, если есть решение Правительства, региональных властей или местной администрации. Например, это относится к госконтрактам:

  1. для нужд муниципального образования со сроком исполнения от года и ценой от 500 млн руб.
  2. для региональных нужд на срок от трех лет и ценой от 1 млрд руб.;
  3. для федеральных нужд на срок от трех лет и ценой от 10 млрд руб., а по сделкам на клинические исследования лекарств — от 40 млн руб.;

Это установлено в п.

Дополнительное соглашение по контракту по 44-ФЗ

А значит, документ необходимо подготовить и утвердить по той же процедуре, что и первичный договор. При этом нужно понимать, что если сделка оформлялась через регистрацию в госорганах, то дополнительное соглашение должно быть внесено в Росреестр, как того требует закон.

Иначе новые условия контракта не получат юридического статуса. Если обстоятельства исходной сделки требовали публикации в средствах массовой информации или на других площадках, а также информирования ограниченного круга лиц, то корректировка в виде ДС будет проходить по той же схеме. То есть дополнительное соглашение по контракту по 44-ФЗ нужно будет обнародовать в СМИ, выложить в Интернет либо разослать участникам переговоров.

Измененный договор вступает в силу с момента подписания формы дополнительного соглашения, если другое не предусмотрено в его условиях. Иногда указывают точную дату начала действия поправок к заключенному контракту. Читайте также:

«Одностороннее расторжение контракта по 44-ФЗ заказчиком: основания и алгоритм действий»

Если документ нужно добавить в Росреестр, то для сторон договора его новый вариант начинает работать сразу после подписания, для остальных субъектов – после официальной регистрации.

Важно заметить, что положения госконтракта можно корректировать постфактум.

Просто внесите уточнение о том, что действующая редакция ДС распространяется на первоначальные договорные отношения. Такой же порядок применяют при расторжении сделки задним числом.

При этом следует учесть, что новый документ не должен нарушать права сторон и правовые нормы. Случаи, когда можно оформить дополнительное соглашение по контракту по 44-ФЗ Как мы писали выше, поправки к содержанию договора о госзакупках вносят на основании п. 1 статьи 451 Гражданского кодекса РФ.

Там говорится, что исходный вариант контракта можно пересмотреть или расторгнуть при важных изменениях ситуации, в которой он был заключен, и данное условие нельзя было учесть во время подписания документа. Стороны сделки не имеют права поменять существенные пункты действующего договора.

Размещение дополнительного соглашения в еис

Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Довод истца о размещении в ЕИС дополнительного соглашения с рукописной датой (т. 2, л.д. 134) не подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. В общем доступе, на сайте http://zakupki.gov.ru имеется информация о том, что стороны подписали дополнительное соглашение, однако текст самого соглашения на момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции на указанном выше сайте отсутствует.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Тот факт, что дополнительное соглашение к Контракту фактически размещено в ЕИС 22.12.2016, в то время как контракт размещен 19.12.2016, не свидетельствует об изменении контракта при его исполнении (часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ), поскольку дополнительное соглашение подписано сторонами в тот же день что и сам Контракт и оба документа опубликованы в пределах 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС подписанного победителем аукциона проекта контракта. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:3. В какой срок разместить дополнительное соглашение в ЕИС Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Вопрос: В течение какого срока заказчик должен разместить в ЕИС информацию о дополнительном соглашении, заключенном к контракту?

положения, установленные абзацами первым — четвертым пункта 20(1) Положения, не применяются в отношении закупок товаров, работ, услуг для осуществления государственных или муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых направляются до 31 декабря 2021 г., а также в отношении контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до 31 декабря 2021 г.; Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:42.

В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с данными, указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об изменении договора с указанием измененных условий договора формируется в единой информационной системе представителем заказчика. Вместе с информацией об изменении договора представитель заказчика при необходимости может разместить электронную версию дополнительного соглашения о внесении изменений в договор и (или) его графическое изображение, другие документы в электронном виде, предусмотренные положением о закупке, размещенном в единой информационной системе.

44‑ФЗ простым языком.

Часть 13

В течение рабочего дня после этого банк разблокирует обеспечение заявки на спецсчете.

Если победитель уклоняется от заключения контракта Победителя признают уклонившимся, если он:

  1. не подписал контракт и не направил протокол разногласий в срок,
  2. не предоставил обеспечение контракта,
  3. не исполнил антидемпинговые требования (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на 25% от НМЦ.

Заказчик не позднее следующего рабочего дня составляет и размещает в ЕИС и на ЭТП протокол о признании победителя уклонившимся, указывая информацию:

  1. о месте и времени его составления,
  2. основание для такого признания,
  3. реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
  4. о победителе-уклонисте,

При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, не покрытых суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре.

Затем заказчик может заключить контракт с участником, заявке которого присвоен второй номер.

Проект контракта с условиями из заявки второго участника также отправляют в течение 5 дней с даты уклонения первого победителя. Следующий участник вправе подписать проект контракта или отказаться от этого. Он действует по той же схеме, что и первоначальный победитель:

  1. Предоставляет обеспечение контракта, если установлено такое требование.
  2. Подписывает контракт или направляет протокол разногласий,
  3. Деньги за право заключить контракт (если перешел через ноль).

Если такой победитель согласился подписать контракт, но не предоставил обеспечение, он признается уклонившимся со всеми санкциями — риск попасть в РНП и возмещать ущерб заказчику.

Электронная закупка признается несостоявшейся, если второй победитель отказался от заключения контракта или уклонился от заключения контракта.

Если из-за решения суда или из-за обстоятельств непреодолимой силы сторона не может подписать контракт в установленные сроки, сторона обязана уведомить об этом другую в течение одного дня.

Инструкция по оформлению дополнительного соглашения к госконтракту

В госконтрактах на выполнение работ ( и ):

  1. реконструкции;
  2. по сохранению объектов культурного наследия.
  3. сносу объекта капстроительства;
  4. по строительству;
  5. капремонту;

Срок исполнения изменяется:

  1. по вине подрядчика;
  2. по не зависящим от сторон обстоятельствам.

Изменения вносятся и в проектную документацию (). Для подписания соглашения с новым сроком:

  1. неустойка (штрафы, пени) подрядчика обязательно оплачивается;
  2. обеспечение исполнения госконтракта продлено на новый срок.

Допсоглашения к строительным госконтрактам вправе касаться и других существенных условий, если это не ведет к увеличению срока исполнения или его цены более чем на 30%.

Это касается госконтрактов:

  1. в ходе исполнения которых возникли не зависящие от сторон обстоятельства.
  2. заключенных на год и более;
  3. со стоимостью, равной или превышающей 100 млн рублей;

Допсоглашение потребует письменного обоснования после вынесения решения уполномоченного органа:

  1. правительства;
  2. высшего исполнительного органа региона;
  3. местной администрации.

Цена, срок и другие существенные условия. С помощью дополнительного соглашения нельзя изменить:

  • Предмет договора.
  • Другие параметры договора, если не действуют условия .
  • Страну происхождения товара, когда запрет прописан в нормативных актах и связан с действием национального режима ().
  • Поставщика (исключение — уступка права требования исполнения денежного обязательства к заказчику третьему лицу ().

Общее правило о неизменности предмета договора тоже имеет исключения, если есть решения местной администрации, региональных властей или правительства, и они касаются договоров (, , ):

  1. на клинические исследования лечебных препаратов — от 40 млн;
  2. федеральных на срок от трех лет и ценой от 10 млрд рублей;
  3. на удовлетворение региональных

Статья 95. Изменение, расторжение контракта

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;(в ред.

Федерального от 01.05.2019 N 71-ФЗ)(см.

текст в предыдущей редакции)в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;(пп.

«в» введен Федеральным от 01.05.2019 N 71-ФЗ)КонсультантПлюс: примечание.С 01.01.2022 ч.